建设工程施工合同标准版

| 泽慧

推文网小编精心整理建设工程施工合同标准版,希望这份建设工程施工合同标准版优秀5篇能够帮助大家,给予大家在写作上的思路。更多建设工程施工合同标准版资料,在搜索框搜索

建设工程施工合同标准版(篇1)

甲方:(发包方)______________________________

乙方:(承包方)______________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

(一)工程名称:__________________________________

(二)工程地点:__________________________________

(三)工程范围:_________________________________________________。

(四)工程总造价:经双方确定本工程实行双包(包工包料),含框架及内外粉,门窗和水电安装,综合单价为500元每平方米,工程量为按实际收方结算,全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写__________。

第二条 工程期限

根据双方协商工程期限自____年5月20日起至____年6月5日止。乙方必须在双方约定期限完成施工,超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。

第三条 工程质量

乙方根据甲方的要求进行施工,确保工程质量。

第四条 工程价款结算

(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。

(二)工程价款结算与拨付办法:第二层完工付第二层工程量的80%,第三层完工后付第三层工程量的100%,所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。

第五条 双方责任

(一)甲方责任

1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调,以保证施工材料、设备等能顺利进出场。

2、甲方应提供乙方施工所需的水、电接口。

3、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

(二)乙方责任

1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案,并经甲方同意后施工。

2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由乙方自行负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

1、提交_______________仲裁委员会。

2、依法向人民法院起诉。

第七条 附则

(一)本合同自双方签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

第八条 附加条款

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

建设工程施工合同标准版(篇2)

建设方:(甲方)

承包方:(乙方)

甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议:

一、工程名称:

二、承包范围:

三、质量:按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。

四、工期:天。

五、工程造价及付款方式:

1、工程造价:___元/吨,共计___吨,共计___元。

2、付款方式:完工后一次性付清。

六、甲乙双方责任及义务:

1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。

2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。

3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。

4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。

5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。

七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。

八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

九、本合同一把式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设工程施工合同标准版(篇3)

甲方:______________________________

乙方:______________________________

经甲乙双方反复协商在平等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下:

一、承包方式:

包工包料。

二、承包价格:

按建筑面积530元/平方计算,实做实收。

三、承包内容:

1.基础工程:桩基在1.5-2米内,水泥螺纹钢筋,由乙方承担,正负零以上为砖混结构,一楼高4.8米为框架结构,按1.5倍计算,二楼/三楼砖混结构高3米,加一屋面尖子3米按0.5计算。

施工所用水泥为三峡正宗500号水泥,所用钢筋为国标,大梁用25螺纹钢,牛腿22螺纹钢,结构按甲方提供的图纸方案为准,如出现质量问题由乙方负全部责任。

2.装饰工程:内外墙混合砂浆收光,室内石灰标白楼内地面水泥收光,正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/平方,窗户价格在120元/平方,超出部份由甲方承担。

四、责任划分:

1.双方责任:乙方负责现场施工,安全生产及施工人员管理,周围关系由甲方处理,城管方面关系由甲乙双方共同负责,协调所产生的费用由甲方负责。

2.安全责任:安全施工方面由乙方负责,如有安全事故,所发生的费用全部由乙方承担,甲方概不负责。

五、计算方式:

楼梯面积按1.5倍计算,但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算,但要减去楼层面积。其余部分实做实收。

六、甲方对乙方天盖要求如下:

1.檩子不少于8-10根,按50公分/檩。

2.红瓦用安陆优质红瓦。

3.楼房左右飞檐15-20公分,房尖按3米3分半的水往下分。

七、付款方式:

楼房下桩基付款四万元,甲方先期所进材料计价后,由乙方验收,写下工程预付款收条,自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元,三楼盖板上梁付款三万元,下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%,剩余的10%为质量保证金,在____年底一次付清。

本合同一式两份,双方各执一份,本合同未尽事宜由双方协商解决。

本合同自签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

建设工程施工合同标准版(篇4)

甲方(建设单位):______________________________

乙方(施工单位):______________________________

遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。

一、工程项目的综合说明

1、名称:______________________________

2、地址:______________________________

3、规模:______________________________

4、结构及层数:______________________________

5、发包方式:______________________________

6、发包范围:______________________________

7、承包时间:______________________________

8、质量要求:______________________________

二、工程造价

1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:

人民币:______________________________元(大写:______________________________元整)

人民币:______________________________元(大写:______________________________元整)

2、价格计算依据:

(1)标定的定额为:______________________________

(2)标定的取费标准:______________________________

(3)政策性调价文件截止日期:______________________________

三、材料采购供应

材料采购、运输、保管的责任和计价依据:______________________________

对材料质量的要求:______________________________

四、工程款支付方式

1、在合同签署后,开工前________%作为工程付款。

2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

3、按____市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的___________%;留___________%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

4、施工期允许调整的内容和依据:______________________________。

五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。

3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

六、工程保修

本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:

1、由仲裁委员会仲裁;

2、向人民法院起诉。

以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

甲方(盖章):______________________________

乙方(盖章):______________________________

签约日期:_________年____月____日

建设工程施工合同标准版(篇5)

发包方(以下简称甲方):_________

承包方(以下简称乙方):_________

甲方承建的工程室内_________天花吊顶单项工程,于_________年_________月_________日由甲方发包给乙方,采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工程内容:_________施工图,标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下:600×600防水_________吊顶,采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条,油面漆二遍。

二、承包单价:根据施工图纸,按实际吊顶面积计算。包工包料:_________吊顶每平方米_________元整;石膏线条每米_________元整。

三、双方责任:

甲方责任:

1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,施工用电。

2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。

3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

乙方责任:

1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工,提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致,进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。

3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意,不准离开工地。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

4)爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准:

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。

五、工期:

根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法:

乙方进场后五天内,甲方拨付50%的进度款,工程完工后,甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后,十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款时失效。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

甲方代表(签):_________

乙方代表(签):_________

签订地点:_________

签订地点:_________

_________年____月____日

_________年____月____日

    相关文章

    168699